AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

‍

1. Allgemeines

Soweit keine abweichenden, schriftlich bestätigten Vereinbarungen getroffen wurden, gelten für die Lieferung, Installation und/oder Montage sowie die Inbetriebsetzung von Stark- und Schwachstrominstallationen und allen weiteren Dienstleistungen die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Sie sind integraler Bestandteil des Vertrags zwischen dem Kunden und der staub + zbinden elektro gmbh. Abweichende AGB des Kunden sind ungültig.

‍

2. Verbindlichkeit von Offerten und Vertrag

• Offerten bleiben zwei Monate ab Ausstelldatum verbindlich.
• Danach können geänderte Lieferantenpreise (insbesondere Kupferpreise) angepasst werden.
• Vertraglich vereinbarte Preise gelten 12 Monate ab Vertragsunterzeichnung.
• Nach Ablauf dieser Frist ist die staub + zbinden elektro gmbh berechtigt, Teuerung und erhöhte Lieferantenpreise weiterzuverrechnen (nach Methode von EIT.swiss).
• ‍

3. Fristen

• Liefer- und Montagetermine werden individuell vereinbart oder im Werkvertrag festgelegt.
• Der Auftraggeber muss alle nötigen und zumutbaren Vorkehrungen treffen, um eine ungehinderte Ausführung zu ermöglichen.
• Bei Verzögerungen durch den Kunden trägt dieser die Zusatzkosten.
• Für Lieferverzögerungen infolge höherer Gewalt übernimmt die staub + zbinden elektro gmbh keine Haftung.

‍

4. Leistungsumfang, Haftung, Lieferverzug

• Es besteht Haftung nur bei vorsätzlicher oder grober Fahrlässigkeit.
• Leistungen gemäss Offerte/Werkvertrag sind im Preis enthalten.
• Zusatz- oder nachträgliche Leistungen werden separat verrechnet.
• Preise enthalten keine allgemeinen Gebühren Dritter, Netzkostenbeiträge etc.
• Keine Haftung für Schäden an kundenseitig gelieferten Geräten nach Netzfreischaltungen

‍

5. Geistiges Eigentum

• Der Kunde erhält ein nicht übertragbares und nicht exklusives Nutzungsrecht.
• Offerten und Projekte dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung kopiert oder Dritten weitergegeben werden.
• Verstöße können mit bis zu 10 % der Offertsumme berechnet werden.
• Schutzrechte verbleiben bei der staub + zbinden elektro gmbh.

‍

6. Zahlungsbedingungen

• Bis zu 90 % der Auftragssumme kann während des Projekts via Teilrechnungen eingefordert werden.
• Der Restbetrag ist bei Projektabschluss fällig.
• Zahlungsfrist: 30 Tage netto.
• Bei Verzug gelten gesetzliche Verzugszinsen.

‍

7. Inbetriebsetzung

• Umfasst Prüfung und Kontrolle gemäss NIV und NIN.
• Keine Haftung für Schäden an bauseits gelieferten Geräten – auch nicht nach durchgeführter Inbetriebsetzung.

‍

‍

8. Eigentumsvorbehalt

• Alle gelieferten Anlagen und Installationen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der staub + zbinden elektro gmbh.
• Der Kunde erlaubt der Firma, Eigentumsvorbehalt oder Bauhandwerkerpfandrecht eintragen zu lassen (auf eigene Kosten).

‍

9. Garantie

• Standardgarantie: 24 Monate ab Inbetriebnahme.
• Mängel müssen schriftlich gemeldet werden.
• Ausgenommen sind Schäden durch:
  • Höhere Gewalt
  • Überbeanspruchung oder falsche Behandlung
  • Umweltfaktoren
  • Missachtung von Anleitungen
  • Unbefugte Eingriffe
• Für Geräte/Materialien gilt die Herstellergarantie.

‍

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

• Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht.
• Internationale Übereinkommen sind ausgeschlossen.
• Gerichtsstand: Bern